首页 考试资料幻灯片工程技术公务员考试小学教学中学教学大学教学外语资料
某水利工程施工招标文件


12. 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和(或)工期延误由承包人承担: (1)承包人违约引起的暂停施工; (2)由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工; (3)承包人擅自暂停施工; (4)承包人其他原因引起的暂停施工; (5)专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2 发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或) 增加费用,并支付合理利润。

49

属于下列任何一种情况引起的暂停施工,均为发包人的责任; (1)由于发包人违约引起的暂停施工; (2)由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工; (3)专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。

12.3 监理人暂停施工指示
12.3.1 监理人认为有必要时,可向承包人作出暂停施工的指示,承包人应按监理人指示暂停施 工。不论由于何种原因引起的暂停施工,暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。 12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况,且监理人未及时下达暂停施工指示的,承 包人可先暂停施工,并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的 24 小 时内予以答复,逾期未答复的,视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4 暂停施工后的复工
12.4.1 暂停施工后, 监理人应与发包人和承包人协商, 采取有效措施积极消除暂停施工的影响。 当工程具备复工条件时,监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后,应在监理 人指定的期限内复工。 12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的,由此增加的费用和工期延误由承包人承担;因发包人原 因无法按时复工的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。

12.5 暂停施工持续 56 天以上
12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知,除了该项停工属于第 12.1 款的情况外,承包人可向监理人提交书面通知,要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已 暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准,则承包人可以通知监理人, 将工程受影响的部分视为按第 15.1(1)项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程,可视为发 包人违约,应按第 22.2 款的规定办理。 12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工, 如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 天内不 认真采取有效的复工措施,造成工期延误,可视为承包人违约,应按第 22.1 款的规定办理。

13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。 13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的, 监理人有权要求承包人返工直 至符合合同要求为止,由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

50

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的, 发包人应承担由于承包人返工 造成的费用增加和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理
13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构,配备专职质量检查人员,建立完善 的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限,编制工程质 量保证措施文件,包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和 实施细则等,提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内批复 承包人。 13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训,定期考核施工人员的劳动技能, 严格执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检 查和检验,并作详细记录,编制工程质量报表,报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监 理人的检查和检验提供方便,包括监理人到施工场地,或制造、加工地点,或合同约定的其他地方 进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示,进行施工场地取样试验、工程复核测量 和设备性能检测,提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理 人的检查和检验,不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查 经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后, 承包人应通知监理人在约定的期限内检查。 承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量 符合隐蔽要求,并在检查记录上签字后,承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的,承 包人应在监理人指示的时间内修整返工后,由监理人重新检查。 13.5.2 监理人未到场检查 监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的,除监理人另有指示外,承包人可自行完成覆盖 工作, 并作相应记录报送监理人, 监理人应签字确认。 监理人事后对检查记录有疑问的, 可按第 13.5.3 项的约定重新检查。 13.5.3 监理人重新检查 承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后,监理人对质量有疑问的,可要求承 包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验,承包人应遵照执行,并在检验后重新覆盖恢复 原状。经检验证明工程质量符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并 支付承包人合理利润;经检验证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)工期延误
51

由承包人承担。 13.5.4 承包人私自覆盖 承包人未通知监理人到场检查,私自将工程隐蔽部位覆盖的,监理人有权指示承包人钻孔探测 或揭开检查,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程
13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备,或采用不适当的施工工艺,或施工不当,造成工程 不合格的,监理人可以随时发出指示,要求承包人立即采取措施进行补救,直至达到合同要求的质 量标准,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。 13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格,需要承包人采取措施 补救的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。

12345678910111213141516171819202122232425

 


 

  【Top

最新搜索

 

选编一水利水电工程常考题八单选题 1、根据建筑施工...必须进行施工招标的工程,招标人应当在招标文件发出的...该建设工程合 同被确认无效 B.王某与李某在仲裁...

A.应当报告建设单位要求设计单位改正 B.应当要求设计单位改正 C.应当将设计文件...简答题 3、某拟建工程,业主与某监理公司鉴定了委托施工招标及施工阶段监理的...

《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》 ,监理人未按合同规定 的期限发出...单选题 17、场景(十)2008 年 7 月 6 日,某建筑公司的司机甲将自己所驾驶...

资格证水利水电工程复习题9907 - 资格证水利水电工程复习题 多选题 1、施工阶段质量管理的依据包括()。 A.招标书 B.工程承包合同文件 C.设计文件 D.法律法规性...

经典水利水电工程试题7402 - 经典水利水电工程试题 简答题 1、某工程,施工单位按招标文件中提供的工程量清单作出报价(见下表)。施工 合同约定: (1)工程预付款为...

最新水利水电工程练习题7667 - 最新水利水电工程练习题 单选题 1、根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》 (GF―2000―0208) ,若 监理人对以往的检验...

2019年水利水电工程重点题7646 - 2019 年水利水电工程重点题 单选题 1、根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF―2000―0208) ,监理 人在质量检查和...

2019年水利水电工程常考题7435 - 2019 年水利水电工程常考题 单选题 1、 根据 《水利水电工程标准施工招标文件》 , 承包人负责采购的材料和工程设备, 应由承包人...

2019年水利水电工程常考题7434 - 2019 年水利水电工程常考题 单选题 1、 根据 《水利水电工程标准施工招标文件》 , 承包人负责采购的材料和工程设备, 应由承包人...

2018年水利水电工程常考题3630 - 2018 年水利水电工程常考题 多选题 1、以下属于《标准施工招标资格预审的预审文件》中资格预审的评审工作程序 步骤的...


 

热点推荐