首页 考试资料幻灯片工程技术公务员考试小学教学中学教学大学教学外语资料
某水利工程施工招标文件


该材料、工程设备和其他物品归发包人所有; (3)承包人为完成工程所发生的,而发包人未支付的金额; (4)承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额; (5)由于解除合同应赔偿的承包人损失; (6)按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。 发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保,但有权要求承包人支付应偿 还给发包人的各项金额。 22.2.5 解除合同后的承包人撤离 因发包人违约而解除合同后,承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工 作,按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约 定,发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中,一方当事人因第三人的原因造成违约的,应当向对方当事人承担违约责任。 一方当事人和第三人之间的纠纷,依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定,承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的,应按以下程序向发包人提 出索赔: (1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内,向监理人递交索赔意向通知书,并 说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和 (或)延长工期的权利; (2)承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内,向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书 应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料; (3)索赔事件具有连续影响的,承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知,说明连续影 响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数; (4)在索赔事件影响结束后的 28 天内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要 求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序
(1)监理人收到承包人提交的索赔通知书后,应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记 录和证明材料,必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
71

(2)监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期,并在收到上述索赔通知 书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内,将索赔处理结果答复承包人。 (3)承包人接受索赔处理结果的,发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承 包人不接受索赔处理结果的,按第 24 条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了完工付款证书后,应被认为已无权再提出在合同工程 完工证书颁发前所发生的任何索赔。 23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中,只限于提出合同工程完工证书颁 发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔
23.4.1 发生索赔事件后,监理人应及时书面通知承包人,详细说明发包人有权得到的索赔金额 和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同,延 长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。 23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的 延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除,或由承包人以其他方 式支付给发包人。 23.4.3 承包人对监理人按第 23.4.1 项发出的索赔书面通知内容持异议时,应在收到书面通知 后的 14 天内,将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后 的 14 天内,将异议的处理意见通知承包人,并按第 23.4.2 项的约定执行赔付。若承包人不接受监 理人的索赔处理意见,可按本合同第 24 条的规定办理。

24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的,可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同 当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的,可在专用合同条款中 约定下列一种方式解决。 (1)向约定的仲裁委员会申请仲裁; (2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前,以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中,发包人和承包人均 可共同努力友好协商解决争议。
72

24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的,发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后,协商成立 争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。 24.3.2 合同双方的争议,应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告,并附必 要的文件、图纸和证明材料,申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。 24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内,向争议评审组提交一份答辩报 告,并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。 24.3.4 除专用合同条款另有约定外,争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内,邀请双方 代表和有关人员举行调查会,向双方调查争议细节;必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充 材料。 24.3.5 除专用合同条款另有约定外,在调查会结束后的 14 天内,争议评审组应在不受任何干 扰的情况下进行独立、公正的评审,作出书面评审意见,并说明理由。在争议评审期间,争议双方 暂按总监理工程师的确定执行。 24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的,由监理人根据评审意见拟定执行协议,经争议双方签 字后作为合同的补充文件,并遵照执行。 24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见,并要求提交仲裁或提起诉讼的,应在收到评审意见后 的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方,并抄送监理人,但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理 工程师的确定执行。

24.4 仲裁
24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁,应签订仲裁协议并约定仲裁机构。 24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议,则本合同的仲裁条款无效,任一方均有权向人民法院提 起诉讼。

73

第 2 节 专用合同条款
1.一般约定 1.1 词语定义
1.1.2 合同当事人和人员 1.1.2.2 发包人: 1.1.2.3 承包人: 1.1.2.5 分包人: 1.1.2.6 监理人: 1.1.4 日期 1.1.4.3 工期:总工期 27 个月 ;其中节点工期:(1)2016 年 10 月 1 日本标段开工;(2) 2016 年 10 月 15 日前一期围堰具备挡水条件;(3)2017 年 7 月 1 日,发电厂房进水口拦污栅, 进水口、尾水闸门具备安装条件;2017 年 8 月 31 日,安装完成,厂房具备度汛能力; (4)2017 年 10 月 1 日前,二期围堰具备挡水条件;(5)2018 年 4 月 1 日,厂房具备机组安装条件、拦河闸 具备闸门安装条件;2018 年 7 月 31 日,拦河闸闸门安装完成;(6)2018 年 12 月 31 日,工程 竣工。 1.1.4.5 缺陷责任期(工程质量保修期):工程通过合同工程完工验收后 1 年。 xx 省 xx 紫阳水利投资开发有限公司 (签约后填入承包人的名称) (签约后填入分包人的名称) (填入监理人名称) 。 。 。 。

12345678910111213141516171819202122232425

 


 

  【Top

最新搜索

 

A.挤实法 B.换填法 C.排水法 D.强夯法 6.根据《水利水电工程模板施工规范...投标人 A 参加某泵站的土建标投标,经评审投标人 A 实质上响应了招标文件的...

迁改工程(木咱段二期)建设_电力/水利_工程科技_...(木咱段二期)建设项目施工招标 招标文件 招标人: ...不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、...

某村建设小型水利工程招标文件 - 第一章 (一)项目概况 工程概况 项目名称:济南市 2015 年度“五小水利”工程,在桃林镇文 昌沟村、皇华镇胡沟村和袁家我乐村...

1F420057 熟悉《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》的构成 《水利水电工程施工合同和招 标文件示范文 本》的内容 (三) (2010 年新 版水利水电工 程施工...

水利施工招标文件范本2015.11.14 - 招标文件 项目编号: JG2015- 招 标单位: 招标代理单位: 日 期:二○一五年十一月 目 录 第一部分:招标公告...

水利水电工程标准施工招标文件技术标准和要求(合同技术条款)(2009年版)) - 嘛颐 桩庆身参施嚎 诽咒莲杯蚌 扒入唯墙嘻当 徒炯锌返仪 党垃敝嚷袖晶 蛋佛...

水利水电工程标准施工招标文件技术标准和要求(合同技术条款)(2009年版)) - 女庆 搀瞪尚替引街 橱归颁饮林 皮则疥逮膛薄 番安捆淮申 堂母临娠痕疚 极年...

吉林水利工程建设项目 - 吉林省水利工程建设项目 施工招标评标标准和方法 (征求意见稿) 为规范我省水利工程建设项目施工招标投标活动, 促进公平竞争, 根据有关法律...

水利水电工程标准施工招标文件(2009年版) - 水利水电工程 标准施工招标文件 (2009 年版) 中华人民共和国水利部 使用说明 一、 《水利水电工程标准施工招标文件》...

《水利水电工程标准施工招标文件》2009版 - 《水利水电工程标准施工招标文件》 (技术标准和要求)(合同技术条款)(2009 版) 目录 第 1 章 一般规定 ......


 

热点推荐